CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRA
En la ciudad de______________, a ___________ de ____________ de __________.
REUNIDOS
El Sr._____________________, mayor de edad, con credencial de elector num. ______________, vecino de _______________, con domicilio en calle _______________, de una parte; y el Sr._________________________, mayor de edad, con credencial de elector num. _____________, vecino de _____________________, con domicilio en calle __________________, de otra, actuando en representación de la empresa __________________, acuerdan atendiendo a las siguientes:
CLÁUSULAS
I. Que el Sr.________________________, es propietario de la finca siguiente (describir) que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________, con el número ______________ del Libro ____________.
II. Que la empresa __________________ realizará las obras sujetándose a los Proyectos, Memoria, Planos, Pliego de condiciones realizadas por los arquitectos _______________ y ___________________, estando las partes conformes a los mismos.
III. La empresa contratista cobrará por la construcción la suma de $_________________, incluyendo en esa cantidad los gastos de materiales y maquinaria, cantidad que será pagada en entregas mensuales según lo dispuesto en el apartado siguiente.
IV. En el plazo de los cinco primeros días de cada mes, la Dirección Facultativa de la obra expedirá acreditación del importe de la obra realizada durante el mes anterior, cantidad que deberá ingresar el Sr.________________ a la empresa contratista en la Entidad Bancaria _______________, sucursal ___________________, número de cuenta __________________.
V. La obra será ejecutada en el plazo de _________________ meses, a contar desde la fecha de firma de este contrato.
VI. Si a la finalización del plazo anterior, la obra no estuviese terminada, la empresa contratista deberá de pagar la sanción de $________________ por día en que incurra en demora.
VII. La empresa _________________ es responsable del trabajo realizado por las personas que ocupare en la obra.
VIII. La empresa contratista deberá cumplir las leyes laborales en relación al personal contratado.
IX. La empresa contratista deberá dejar preparada la obra para que Don ________________________ pueda al término de la obra llevar a cabo la conexión de las acometidas de los servicios de luz, gas…
X .El Sr. _______________ puede desistir de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando a la empresa contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiere obtener de ella.
XI. Si la empresa contratista incumple totalmente la realización de las obras, podrá rescindirse el contrato, debiendo dicha empresa indemnizar a Don ______________________ de los daños y perjuicios.
XII. Todos los gastos derivados del presente contrato correrán a cuenta de la empresa contratista.
XIII. Para cualquier problema acerca del cumplimiento de este contrato, se someten ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales de ____________________, renunciando expresamente al fuero propio.
Dando fe, firman las partes el presente contrato de OBRAS, en la fecha arriba indicada.
_____________________ ______________________
ARRENDADOR ARRENDATARIO
_____________________ ______________________
TESTIGO TESTIGO